Договор на оказание услуг с давальческим сырьем

договор на оказание услуг с давальческим сырьем

Ответственность сторон. 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд области. 8. Прочие условия. 8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.8.2.


Договор на изготовление продукции из давальческого сырья

Вас могут заинтересовать: Новое за 02 августа 2018

  • Скачано документов 2845
  • Занесено в базу 11
  • Внесены исправления в 5

Юрист разъясняет

  • Договоры
  • Все документы

Справочные документы [ Раскрыть список ]

  • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учет
  • Бухгалтерские и финансовые документы
  • Документы делопроизводства предприятия
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
  • Заявления граждан
  • Завещания, документы наследования
  • Статистическая отчётность
  • Судебные приказы, решения
  • Удостоверение фактов физических лиц
  • Ценные бумаги и акции, эмиссия
  • Приобретение ценных бумаг, акций

Мудрые говорят Мудрость состоит в том, чтобы знать, как поступать в следующий момент, добродетель состоит в самом поступке. (Д.

Договор оказания услуг по переработке давальческого сырья

ФИО должность) в лице , действующ на основании (устава, положения, доверенности) , именуемое в дальнейшем»Заказчик», с одной стороны, и (наименование юридического лица) в лице (ФИО должность) , действующ на основании (устава, положения, доверенности) , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые»Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: (далее — готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее. 1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика. 1.2.1. Требования к качеству сырья: . 1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: . 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Договор на переработку давальческого сырья

Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее с момента получения уведомления. 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 2.4.4.

Давальческий договор подряда

Бесплатная консультация юриста по телефону:(499) 938-41-64 Москва (812) 467-30-49 Петербург (800) 511-37-96 Регионы Добавить в закладки Главная / Договоры / Договор строительного подряда / Скачать в .doc Текст Смежные У вас есть юридический вопрос? Спросите у юриста-консультанта! Мы постараемся вам помочь Скачать в .doc Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке. Скачать в .doc Сохраните этот документ сейчас. Пригодится. Вы нашли то что искали? * Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов.

Договор подряда на изготовление продукции из давальческого сырья

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N ). 7.2. Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее с момента получения уведомления. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N к настоящему Договору). 3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: в следующие сроки: . 4. 4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п.

Договор переработки давальческого сырья образец и приложение 2018

Если эти обстоятельства будут продолжаться более , то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу номер , по адресам электронной почты или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку.

Договор на оказание услуг из давальческого сырья

Не позднее с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья. 2.1.2. Не позднее с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N ) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее с момента его начала. 2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции. 2.1.4.

Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья

2.3.2. Не позднее с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или представить мотивированные возражения по существу. 2.3.3.

Комментарии 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *